Форма договора на изделия из искусственного камня

Д О Г О В О Р №

г. Одинцово.

« »                    2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Камень мечты», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Якимова О. А., действующего на основании Устава, с одной стороны,

,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

, действующего на основании Паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

  1. Предмет договора.

 

    1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий из искусственного камня:

 

Цена, количество и ассортимент, которого определены Сторонами в Приложении

 

№1 к Договору, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить работы:

 

    1. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.
    2. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу - Приложение №1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:

-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;

-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Подрядчик осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.5 настоящего договора. Если в результате указанного контрольного обмера Подрядчик придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.

 

 

  1. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.

 

    1. Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет

 

    1. Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
    2. По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4(четырех) рабочих дней или специально оговоренного срока (по соглашению сторон)
    3. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента согласования рабочих чертежей и при условии оплаты аванса (п.2.2).
    4. Сумма заказа может измениться после контрольного замера.

 

 

  1. Права и обязанности сторон

 

    1. Заказчик обязуется:
      1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
      2. Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2. Подрядчик обязуется:

      1. Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.
      2. Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.
      3. В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.
  1. Приёмка изделия.

 

    1. Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.
    2. Изготовленное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику. При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы.
    3. Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте приёмки выполненной работы.
    4. В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.

4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.

  1. Гарантийные обязательства.

 

    1. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на результат выполненной им работы, включая использованный при её выполнении материал (далее – использованный материал), продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи результата работ конечному потребителю.
    2. В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
    3. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика - в течение 42 (Сорока двух) дней.
  1. Рассмотрение споров.

 

    1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
  1. Ответственность сторон.

 

    1. В случае неисполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком работы по настоящему договору он обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) процентов цены работы.
    2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более 5(пяти) процентов цены работы.
  1. Непреодолимая сила.

 

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.
    2. Документ, выданный соответствующими компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.1 обстоятельств, должна незамедлительно, но не позднее 5 (Пяти) дней с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно информировать другую сторону для согласования последующих действий. При неуведомлении или несвоевременном уведомлении другой стороны об указанных обстоятельствах (если только они не послужили причиной этого; в таком случае сторона должна направить уведомление другой стороне сразу, как только это стало возможно) сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
    4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление другой стороне.
  1. Прочие условия.

 

    1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует двенадцать месяцев, если какая-либо из сторон не сообщила в письменной форме о его расторжении.
    2. Положения настоящего договора применяются, если иное не предусмотрено сторонами в качестве изменений или дополнений к договору (в том числе в спецификациях), которые являются действительными, лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
    3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру каждой из сторон.

 

10.Место нахождения и реквизиты сторон:

 

 

Подрядчик: ООО“Камень мечты” Заказчик:

 

 

1143044,Московская обл.,Одинцовский р-он,

пСидоровский с. о., с.Сидоровское вл.2

 

 

ОГРН 1115032004559

 

ИНН/КПП 5032239009/503201001

 

Р/C № 40702810170130138801

 

ОАО ”Промсвязьбанк”. г. Одинцово.

 

 

БИК 044525555

 

Тел:8 (495) 648-51-54

 

 

       

 

Исполнитель                                                                                                                                                  Заказчик

 

 

______________/                                                                                                 ________________/